2021一建建筑实务答案(2021年一建《建筑工程》考试模拟题【含答案】)

一、2021年一建《工程法规》考试真题及答案【单选题】

2021年一级建造师考试《工程法规》已经结束，下面是法规单选题真题及答案，希望对各位考生有帮助。

1.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。

2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。

A.项目经理部不具有独立法人资格

B.项目经理部是施工企业的下属子公司

C.项目经理部是常设机构项目经理部能够独立承担民事责任

D.项目经理部能够独立承担民事责任

3.从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（）。

4.关于建设用使用权流转说法，正确的是（）

A.建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押

B.建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同

C.当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限

D.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分

5.关于建设工程分包的说法，正确的是（）

A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位

B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位

C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人

A.D总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位

6.根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》,下列实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,应当认定为挂证”的是（）。

A.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员

B.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员

B.某大学所属监理单位聘用的该校在职教师,社会保险由该大学缴纳的

C.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的

7.关于投标的说法，正确的是（）.

A.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效

B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标

C.存在控股失系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

D.投标人发生合并、分立的，其投标无效

8.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任的主体是（）。

9.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（）

10.关于租赁合同的说法，正确的是（）

A.租赁合同的最长租赁期限，法律没有限制

B.当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力租赁合同应当采用书面形式

D.定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原租赁合同的期限

11.关于工程建设企业标准的说法,正确的是（）.

A.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

B.企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求

C.企业可以制定企业标准限制行业竞争

D.国家实行企业标准自我声明公开和监制度

12.根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经（）签字。

13.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对（审查）并提出审查意见的时限的说法，正确的是（）。

A.工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

B.工程竣工结算报告金额500万元~2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起28天

C.工程竣工结算报告金额2000万元~5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

D.工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

14.关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（）。

A.建筑市场各方主体的基本信息水久公开

B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限

15.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是（）。

A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

16.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的,应当对已经颁发的安全生产许可证予以（）。

17.关于建设工程债的说法.说法正确的是（）

A．设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位

A.B在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业

B.在施工合同中对于完成施工任务'施工企业是债权入,建设单位是债务人

C.D在施工合同中，对于支付工程价款,建设单位是债权人，施工单位是债务人

18.关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式

B.已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力

C.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

D.已经进入诉论程序的，和解的结果是撤回起诉

19.关于商标的说法，正确的是（）。

A.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

B.商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标

C.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

D.D商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

20.下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是（）。

21.下列法律责任中,属于刑罚主刑的是（）。

22.失于计算机软件著作权的说法,正确的是（）。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人成者其他组织为开发者

C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有

D.法人的软件著作权，保护期为30年

23.下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是（）。

A.未在规定期限内办理资质变更手续的

B.个人借用其他施工企业资质投标的

C.将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的

24.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）

B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款

C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金

D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力

25.根据《劳动合同法》;下列情形中，用人单位不得解除劳动合间的是（）。

A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的

B.劳动者严重违反用人单位规章制度的

C.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的

26.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是（）。

A.建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金

C.未按规定返还保证金，无需承担违约责任

D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的建设单位不得同时预留工程质量保证金

27.关于合同分类的说法,正确的是（）。

B.施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同

C.建筑材料的买卖合同属于实践合同

D.建筑机械设备的租赁合同属于诺成合同

28.《根据注册建造师管理规定》一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（）

A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故

29.关于对招标文件异议的说法，正确的是（）。

A.招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动

B.应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

D.应当直按向有关行政监督部门]投诉

30.根据《建设工程质量管理条例》下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是（）。

B.屋面防水工程质量保修期为3年

C.给排水管道工程质量保修期为3年

31.关于委托合同终止的说法,正确的是（）。

A.委托人可以随时解除合同，但受托人解除合同应当经委托人同意

B.有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的,除不可归责于该当事人的事由外，赔偿对方损失的范围为直接损失

C.因委托人被宣告破产、解散,致使委托合同终止将损害委托人的利益的,在委托人的清算人承受委托事务之前,受托人应当继续处理委托事务

D.委托人丧失民事行为能力的,委托合同一律终止

32.失于城市维护建设税的说法正确的是（）。

A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳

B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人

C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据

33.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南》，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是（）。

34.关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是（）。

A.古人类化石属于受国家保护的文物

C.具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护

D.反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护

35.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩,人民法院应当予以支持的是（）。，

B.向不特定对象发行的企业债券本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

36.关于招标项目标底的说法,正确的是（）。

B.招标人可以自行决定是否编制标底

C.接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

37.根据《失于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，失于建筑行业工伤保险的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险

B.建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费

C.建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标

D.建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费

38.某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失320万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。

39.某建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施I企业承担连带责任。该种债的产生依据是（）。

40.关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利发

B.包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D.发包人应当对实际施工人承担全部责任

41.根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员可以由双方当事人共同选定

A.仲裁庭的组成情况不向当事人公开

C.仲裁庭一经组成，成员不得更换

42.甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工失系的说法，正确的是（）。

A.王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙

C.甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用工单位

D.在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

43.根据《文物保护法》，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城的单位是（）。

C.国务院住房城乡建设行政主管部门

44.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）。

45.关于行政复议申请的说法，正确的是（）。

A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请

B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门门申请行政复议

C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议

D.申请人可以口头提出行政复议申请

46.关于施工现场固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A.特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物

B.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

C.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的,应当同时向固体废物移出地和接受地的省级人民政府生态环境主管部[门提出申请

D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃极处置核准文件

47.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查.批准，不得使用的是（）。

48.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责

B.安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

D.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月

49.生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款（）。

50.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（）

A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工

B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

D.延期以两次为限，每次不超过2个月

51.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（

A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工

B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

D.延期以两次为限，每次不超过2个月

52.下列保险中，属于强制性保险的是（）

53根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（）。

C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

54.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是

A.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖

B.仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算

C.仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为一年

55.关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是（）

A.当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请

B.当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令请人提供相应的担保

C.对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交

D.当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出

56.关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体成员中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任

D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个个体，以一个投标人的身份共同投标

57.根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是（）。

C.可以同时对建设单位和施工企业处以罚款

58.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证子以（）。

59.根据《节约能源法》，关于国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是（）。

A.国家应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构

C.国家平衡落后的生产能力，调整能源利用效率

D.国家禁上发展高能耗、高污染行业，鼓励、支持发展节能环保型产业

60.关于地役权的说法，正确的是（）

A.设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益

B.地役权按照行政主管部门的决定设立

D.地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上

61.民事诉讼的三大诉讼阶段是（）

A.一审程序、二审程序和再审程序

B.一审程序、再审程序和审判监督程序

C.一审程序、审判监督程序和抗诉程序

D.一审程序、二审程序和执行程序

62.关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件

D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人

63.根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位（）。

A.省级人民政府标准化行政主管部门

B.国务院住房城乡建设行政主管部门

64.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

65.建筑施工企业的安全生产许可证由（）省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。

66.下列损失中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）

B.冰雹、地面下陷下沉造成的损失

C.非外力引起的机械或者电器装置的本身损失

D.地震、海啸、龙卷风造成的损失

67.关于工程总承包责任承担的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当向建设单位承担全部责任

B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任

C.工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位

D.分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的可以免除工程总承包单位的安全责任

68.某施工企业规定项目经理有权订立300万元以下的采购合同，该施工企业教育项目经理与不了解该规定的混凝土供应商订立了500万元的混凝土采购合同，该合同的货款由（）

69.3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单，承诺期限为3月5日前承诺，3月1日，乙收到甲的采购单。3月2日，乙收到甲取消本次采购的函。3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单，关于甲、乙双方合同订立的说法，正确的是（）

70.建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是（）

A.分包工程质量责任仅由分包单位承担

B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任

C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担

D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担

二、2021年一建《建筑工程》考试模拟题【含答案】

1.在常温条件下，—般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到()N/mm2。

2.由于温度改变，砌体结构容易在墙体上出现裂缝，将房屋分成若干单元，使每单元的长度限制在一定范围内，可设置()。

3.建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程()书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人员1-2名担任。

4.防止基坑护坡桩位移和倾斜，下列各项防护措施中不当的是()。

5.下列民用建筑中属于公共建筑的是()。

6.后张法预应力施工(有粘结)施工中，预应力楼盖最后张拉的钢筋为()的预应力筋。

7.关于喷射井点的特点说法中，错误的是()。

D.比多级轻型井点降水设备少，土方开挖量少

8.饰面板(砖)工程中不须进行复验的项目是()。

D.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

9.下列部位或场所，可使用天然大理石板材的是()。

10.施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府()部门签署排放许可协议，申领许可证。

11.改善混凝土耐久性的外加剂不包括()。

12.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性。

13.下列事件中，满足结构适用性功能要求的是()。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某沿海建筑遇十级热带风暴，结构未发生倒塌

C.某厂房在正常使用时，吊车梁产生变形但吊车仍可以正常运行

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

14.在砌体上安装门窗时，严禁用()固定。

15.关于静力压桩法施工要求说法中，正确的是()。

A.场地狭长时，沿建筑物短边从中间向两端对称进行

B.同一承台桩数大于5根时，不宜连续压桩

C.密集群桩区的静压桩不宜24h连续作业，停歇时间不宜少于4h

D.施工前进行试压桩，数量不少于5根

16.下列情况中，不属于混凝土梁裂缝控制等级标准要求的是()。

A.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度

C.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值

D.裂缝虽然超过允许值，但构件仍可使用

17.用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。

18.下列混凝土的变形，属于荷载型变形的是()。

19.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用()。

20.需从基础到上部结构全部断开的是()。

21.当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由()核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

22.关于施工现场宿舍的说法，正确的有()。

23.关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换

B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换

C.钢筋代换时应征得设计单位的同意

D.当构件受裂缝宽度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算

E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换

24.下列针对保修期限的合同条款中，符合法律规定的是()。

E.主体结构为合理的设计使用年限

25.改善混凝土拌和物流动性能的外加剂，包括()等。

26.下列深基坑的支护形式具有截水作用的有()。

27.关于疏散楼梯和平台的说法，正确的有()。

B.平台的耐火极限应不低于1h，楼梯段的耐火极限应不低于0.25h

D.在楼梯周围2m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口

E.疏散出口的门应采用甲级防火门，且门应向内开

28.下列分部分项工程需要编制专项方案且需专家论证的有()。

A.周围环境复杂、开挖深度为4m的基坑支护工程

B.附着式整体和分片提升脚手架工程

E.施工高度为55m的建筑幕墙安装工程

29.基坑验槽时应重点观察()或其他受力较大的部位。

30.关于全预制装配式结构特点的说法，错误的有().

A.连接部位通常采用刚性连接技术

B.地震作用下的弹塑性变形主要发生在构件部位

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:

①钢筋由建设单位供应;②工程质量保修按国务院令第279号执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件:

事件1:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件2:因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计进行了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。

事件3:分部工程验收时，监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1.0m2的空鼓区域，责令限期整改。

事件4:工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求“工程质量保修书”中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

1.事件1中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?

2.事件2中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审?

3.事件2中，本工程劳动力计划安排是否合理﹖若不合理，写出合理安排。

4.写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。

5.事件4中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。个月

1.建设单位责任:提供钢材合格证，销售单位的备案证;在交货地点向施工方移交，清点该批钢材数量;负责交接材料的保管工作。施工单位责任:整理进场报验资料，向现场监理工程师进行材料报验程序;组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽样送样;负责交接材料后的保管工作。

2.事件2中，施工组织设计修改后，应报送原审批人审核，原审批人审批后形成“施工组织设计修改记录表”，并进行相关交底。

3.事件2中，本工程劳动力计划安排不合理。合理安排:选用两个装饰装修班组分别在两栋楼同时展开施工﹔各栋楼划分为3个施工段组织流水作业。

4.事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序:

(1)将空鼓处用切割机切开，切至边缘没有再空鼓处为止，将空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净，戗至砂浆层。

(2)空鼓切口用钎子处理成豁口，基层用毛刷弹水处理干净。

(3)涂刷界面剂结合，待界面剂达到施工条件，用同强度等级砂浆分层找平，砂浆中掺加膨胀剂，膨胀剂比例按使用说明添加，每次抹砂浆厚度不能超过1cm。

(4)砂浆淋水养护，待砂浆达到施工条件后打磨干净。

5.事件4中，施工单位对竣工日期提出异议合理。理由:施工单位于2012年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。如果建设单位认为工程质量存在问题，可以要求施工单位进行修补，再次提出验收申请报告，不能以此为由，将工程竣工验收时间推迟。本工程合理的竣工日期是2012年9月18日。

某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件:

事件1:基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。

事件2:基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。

事件3:为了使水泥浆更具粘结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。

事件4:基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。

1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处?并改正。

2.《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成﹖该文本的三个附件分别是什么?

3.判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当?如不妥当，请改正。

4.基坑验槽时，应重点观察哪些部位?

5.基坑回填土施工结束后应检查哪些项目，并使其满足设计和规范要求。

1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程的不妥之处:装饰装修工程公司与建设单位签订装饰装修施工合同。正确做法:该装饰装修施工分包合同应由装饰装修工程公司与施工总承包单位签订。

2.(1)《建设工程施工合同文本》由协议、通用条款和专用条款三部分组成。

(2)该文本的三个附件分别是“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”和“工程质量保证书”。

3.施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的判定及正确做法如下:

(1)事件Ⅰ中用重型动力触探不妥。正确做法:基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在轻弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。

(2)事件2中由总承包技术负责人组织验槽不妥。正确做法:基坑(槽)验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。

(3)事件3中旋喷前3h搅拌水泥不妥。正确做法:水泥浆的搅拌宜在旋喷前1h内搅拌。

(4)事件4中只检查两项内容不妥。正确做法:基坑回填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定的要求。

4.基坑验槽时，应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。

5.基坑回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等，并使其满足设计和规范要求。

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构。地下1层，地上10层，建筑檐口高度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件:

事件1:根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件2:施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件3:公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件4:监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。

事件5:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。

1.事件1中，存在哪些不妥之处﹖并分别说明理由。

3.事件2中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?

3.事件3中，安全警示牌通常都有哪些类型﹖各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?

4.事件4中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?

5.事件5中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。

(1)不妥之处:施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，仅编制了安全用电和电气防火措施。

理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。

(2)不妥之处:由项目土建施工员编制安全用电及电气防火措施。

理由:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。

(3)不妥之处:报送给项目监理工程师。

理由:临时用电组织设计经相关部门审核及具有法人资格的企业的技术负责人批准后实施。

2.事件2中，项目安全员还应对塔吊的下列安全装置进行检查:超高、变幅、行走限位器，吊钩保险，卷简保险。

3.安全警示牌的类型:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。各种类型的安全警示牌按一排布置时，按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。

4.按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定，钢模板部位拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过lm。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

5.事件5中，该次安全检查评定等级为不合格。

理由:安全检查评定等级不合格的条件有:汇总表得分值不足70分;有一分项检查评分表得零分。该次安全检查汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。故判定为不合格。

某新建钢筋混凝土框架结构工程，地下二层，地上十五层，建筑总高58m，玻璃幕墙外立面，钢筋混凝土叠合楼板，预制钢筋混凝土楼梯。基坑挖土深度为8m，地下水位位于地表一下8m，采用钢筋混凝土排桩 钢筋混凝土内支撑支护体系。在履约过程中，发生了下列事件:

事件一:监理工程师在审查施工组织设计时，发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内只列4有塔吊安装拆除，施工电梯安装拆除、外脚手架工程。监理工程师要求补充完善清单内容。

事件二:项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时，发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位，有违章作业现象，要求立即停止拆除作业。

事件三:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中，要求使用卡环进行钢平台吊运与安装，并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆，架子工对此提出异议。

事件四:主体结构施工过程中发生塔吊倒塌事故，当地县级人民政府接到事故报告后，按规定组织安全生产监督管理部门。负有安全生产监督管理职责的有关部门等派出的相关人员组成了事故调查组，对事故展开调查。施工单位按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故责任者的处理建议对事故责任人进行

1.事件一中，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质 [2009] 87号)规定，本工程还应单独编制哪些专项施工方案?

2.事件二中，除违章作业外，针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容?混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法?

3.写出事件三中技术交底的不妥之处，并说明楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施?

4.事件四中，施工单位对事故贵任人的处理做法是否妥当?并说明理由。事故调查组应还有哪些单位派员参加?

1.专项施工方案有: 1)基坑开挖、支护、降水工程: 2)模板工程及支撑体系; 3)起重吊装及安拆工程: 4)建筑幕墙安装工程: 5)悬挑式钢质卸料平台安拆工程: 6)模板内支撑拆除工程。

2.(1)三违还包括:违章指挥、违反劳动纪律;

(2)拆除方法:机械拆除;爆破拆除;静力破碎等。

1)不妥之处一:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底

2)不妥之处二:要求使用卡环进行钢平台吊运与安装

3)不妥之处三:在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆

1)钢平台左右两侧必须设置固定的防护栏杆:

2)钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复:

3.操作平台上应显著标明容许荷载值。操作平台.上人员和物料的总重，严禁超过设计的容许荷载，应配备专人加以监督。

4.(1)不妥当，事故发生单位不应该按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故贵任者的处理建议对事故责任人进行处理，应当按照负贵事故调查的县级人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。

(2)事故调查组由有关人民政府、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

某建筑工程，建筑面积24832m2，地上10层，地下2层(地下水位-2. 0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架-剪力墙结构(柱网为9mX9m，局部柱距为6m)，梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度，梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。

事件1:钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同--层每600个为--验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。

事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为50mm。

事件3:该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。

1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求?

2.事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?并说明理由。如不可避免，应如何处理?

3.事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝士的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。

4.事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?

1.(1)该工程梁模板的起拱高度是正确的。

理由:对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱(;当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000~ 3/1000。.对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为9~27mm;对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~ 18mm。

(2)模板拆除时，跨度为9m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。跨度为6m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。

2.(1)事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。

理由:接头位置应放在受力较小处。

(2)如不可避免，宜采用机械连接，且钢筋接头面积百分率不应超过50%。

3.(1)事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制不准确。

(2)商品混凝土粗骨料最大粒径应满足:

1)不大于截面最小尺寸的1/4，即: 250X1/4=62. 5mm。

2)不大于钢筋净距的3/4，即: 60X3/4=45mm。

3)地下防水混凝土粗骨料最大粒径宜为5~40mm。

综上，商品混凝土粗骨料最大粒径应为5~40mm。

4.事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准:

(1)所含分项工程的质量均应验收合格。

(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定

三、2021年一建,建筑实务难吗

1、2021年一建很多考生表示今年的公共课还是比较简单的，但是相对的最后的实务比较难。一级建造师考试需要在2年内通过4门科目，其中包括公共科目3科和实务科目1科。2年通过4门科目就需要考生合理规划一下，其实考试还是很危险的，毕竟有任何一次的失误前面所通过的成绩就会作废。

2、一级建造师，是建设工程行业的一种执业资格，是担任大型工程项目经理的前提条件。建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员。

3、建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人员，既要有理论水平，也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的2021一建建筑实务答案和2021年一建《建筑工程》考试模拟题【含答案】问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！